Ergänzung der Angebotsanforderung
Liste der beiliegenden Pläne/Unterlagen
Anlage 1: Übersichtslageplan M: 1 : 100.000
Anlage 2.1: Lageplan bestehender Zustand M: 1 : 1000
Anlage 2.2: Lageplan geplanter Zustand M: 1 : 1000
Anlage 2.3: Baustelleneirichtungs- und Zuwegungsplan M: 1 : 1000
Anlage 2.4: Verkehrssicherung: Regelplan C I/5
Anlage 3.1: Querschnitte 1-2 mit Darstellung der gepl. Sicherungsmaßn.
Anlage 4.1: Panoramaaufnahme Sicherungsabschnitt
Anlage 5.1: Schematische Darstellung Übernetzung
Anlage 5.2: Schematische Darstellung Abrollschutz
Anlage 5.3: Schematische Darstellung Felsnägel
Zusätzliche Vorbemerkung zur Arbeitssicherheit:
Arbeiten unter Absturzgefahr (PSA gegen Absturz):
Der Auftragnehmer (AN) ist verpflichtet, bei Arbeiten unter Absturzgefahr geeignete Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Diese sind im
Zuge einer Gefährdungsermittlung gemäß TRBS 1111 und der daraus
resultierenden Betriebsanweisung festzulegen. Vorrangig sind hier die
berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen DGUV 112-198 (ehemals BGR 198)
und DGUV 112-199 (ehemals BGR/GUV 199) umzusetzen.
Arbeiten mit Arbeitsplatzpositionierung am Seil:
Der Auftragnehmer (AN) ist verpflichtet, bei Arbeiten mit Positionierung
am Seil geeignete Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Diese sind im Zuge
einer Gefährdungsermittlung gemäß TRBS 1111 und der daraus
resultierenden Betriebsanweisung festzulegen.
Bei Arbeiten unter Positionierung am Seil gelten die Bestimmungen der
TRBS 2121/Teil 3 sowie die DGUV 112-198, DGUV 112-199, DGUV 201-018
(ehemals BGI 772) und DGUV 212-001.
Generell erfolgt die Positionierung am Seil unter Anwendung der
Doppelseiltechnik ausschließlich mit nachweislich geschultem Personal.
Festlegungen zu Zugangs- und Rettungsverfahren sowie geeigneten
Anschlagpunkten sind durch einen Aufsichtsführenden Höhenarbeiter (Level
3) zu treffen. Diese sind schriftlich zu dokumentieren.
Die Überwachung der Arbeiten hat durch einen Aufsichtsführenden
Höhenarbeiter gemäß den Festlegungen der TRBS 2121/Teil 3 zu erfolgen.
Die Baustellenverordnung ist auf der Baustelle auszulegen und zu
berücksichtigen (besonders gefährliche Arbeiten nach BaustellV §2 Abs. 3 Nr. 1).
Hinweis:
Die nachfolgende Erschwernisse gelten für alle Arbeiten
nachfolgender Titel, Untertitel und Positionen und sind jeweils einzukalkulieren.
Erschwernisse
Erschwernisse aus Arbeiten im Hang teilweise vom Seil aus, aus der Örtlichkeit, aus eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeiten zu den zu sichernden Bereichen sowie durch den laufenden öffentlichen Verkehr sind einzurechnen. Eine Errichtung von Baustraßen im Hang ist nicht genehmigungsfähig.
Erschwernisse
Während der Beräumungs- und Abtrags- bzw. Abwurfsarbeiten sowie
Vegetationsrückschnitt und UVV-Beräumung im Hang sind alle Arbeiten
unterhalb der Räumstelle aus Sicherheitsgründen einzustellen. Die daraus
entstehenden Mehrkosten sind einzurechnen.
Erschwernisse
Alle Aufwendungen für die ggf. erforderliche Aufbereitung, den
Abtransport etc. von beräumtem bzw. abgetragenem Material sind in die
betreffenden Positionen einzurechnen.
Erschwernisse
Die sich aus Andienung / Abtransport von Material ergebenden Kosten und Erschwernisse sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.
Erschwernisse
Alle Baumaßnahmen sind in Abstimmung mit der geotechnischen Bauüberwachung durchzuführen. Erschwernisse und Mehrkosten die sich daraus ergeben sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.
Erschwernisse
Bei allen Arbeiten sind schallgedämmte und umweltschonende Geräte einzusetzen. Erschwernisse und Mehrkosten die sich daraus ergeben sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.
Erschwernisse
Emmisionsintensive Arbeiten sind nur werktags zwischen 7 und 18 Uhr zulässig. Alle notwendigen Arbeiten außerhalb dieser Zeiten sind im Bauzeitenplan anzugeben, eine Woche vorher schriftlich anzumelden und mit dem AG abzustimmen. Alle daraus resultierenden Kosten und Erschwernisse sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.
Erschwernisse
Bei den Bohrarbeiten der Felsnägel sind Staubentwicklungen zu vermeiden.
Der AN hat durch die Bereitstellung / Verwendung geeigneter Gerätschaften (Staubabsauganlage oder Sprühnebelbenässung) dafür zu sorgen, dass bei den Bohrarbeiten die Staubentwicklung so weit wie möglich minimiert wird, um Verschmutzungen der angrenzenden Bebauung / Fahrzeuge / Gerätschaften zu minimieren.
Die hieraus entstehenden Kosten sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.
Erschwernisse
Die Bohrungen für die Felsanker sollen teilweise durch die alte Übernetzung erfolgen.
Erschwernisse
Die neue Übernetzung samt Auffangschürze bindet baulich an die im Jahr 2025 hergestellte Übernetzung samt Auffangschürze an. Die bauliche Anbindung der Übernetzungen ist gem. Herstellervorgaben herzustellen. Die hieraus entstehenden Kosten sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.
Erschwernisse
Im Sicherungsbereich grenzt die geplante Übernetzung samt Auffangschürze oben unmittelbar an ein Fremdgrundstück an. Bei der Herstellung der Seilanker für die Auffangschürze ist zwingend zu beachten, dass diese nicht in das Fremdgrundstück einbinden. Die Seilanker sind ggf. senkrecht zu bohren.
Ende der Ergänzung der Angebotsanforderung
Weitere Besondere Vertragsbedingungen
1 -9 siehe Formular 214.H Besondere Vertragsbedingungen
10.1 Besichtigung von Baustellen
Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.
10. 2 Ergänzung zu § 4 Nr. 4 VOB/B
10.2.1 Anschlussmöglichkeiten
AnschlussmögIichkeiten stehen auf der Baustelle nicht zur Verfügung.
10.2.2 Lager und Arbeitsplätze
Notwendige Lager- und Arbeitsplätze und sonstige Baustelleneinrichtungsflächen können im geringen Umfang auf der Liegenschaft zur Verfügung gestellt werden.
Größe und Lage dieser Flächen müssen mit der örtlichen Bauleitung abgestimmt und vom AG genehmigt werden.
Für die Lagerung von Baustoffen und Geräten aller Art dürfen nur die vom AG angewiesenen Flächen benutzt werden. Die Baustelleneinrichtungsflächen für die Baumaßnahme sind mit dem AG und der örtlichen Bauüberwachung vor Ort abzustimmen. Verkehrswege innerhalb und außerhalb der Liegenschaft dürfen keinesfalls, auch nicht vorübergehend, zur Lagerung genutzt werden. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass Hydranten, Absperrschieber und sonstige Abdeckungen frei und zugänglich gehalten werden.
10.3 Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten sind vor der Ausführung mit Begründung und Angabe der voraussichtlichen Menge schriftlich anzuzeigen und genehmigen zu lassen. Nicht angeordnete Regiearbeiten werden nicht vergütet.
Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind wöchentlich einzureichen.
10.4 Bauleiter
Auf der Baustelle muss ständig eine fachlich qualifizierte deutsch sprechende Aufsichtsperson des Auftragnehmers anwesend sein.
10.5 Baustellenbesprechungen
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen
bevollmächtigten deutsch sprechenden Vertreter zu entsenden.
Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich oder nach Bedarf statt.
10.6 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
Zur Durchführung der Maßnahme wird durch den AG und den SiGe-Koordinator ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan erstellt.
Der AN hat seine Beschäftigten über den SiGe-PIan zu informieren. Der SiGe-PIan ist zu beachten und in der Firmenbauleitung bereitzuhalten.
10.7 Einrichtung von Unterkünften
Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.
10.8 Baufristenplan
Der Auftragnehmer hat auf Basis des vom AG vorgelegten Bauablaufplans einen Baufristenplan für seine
vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann.
Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen.
Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen
Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen
Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Baufristenplan durch den Auftragnehmer unverzüglich fortzuschreiben.
Der Baufristenplan ist dem Auftraggeber 10 Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich jeweils in 2-facher Ausfertigung (Papierform) sowie 1-fach digital zu übergeben.
10.9 Bautagesbericht
Der AN hat Bautagesberichte zu führen und dem AG wöchentlich zu übergeben. Es muss aIle Angaben und
Tagesberichte enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können.
Abgezeichnete Bautagesberichte erheben keinerlei Anspruch auf Vergütung (z.B. durch aufgeführte Stundenlohnleistungen).
10.10 Nachabnahmen
Sind aufgrund von unzureichenden Mängelbeseitigungen weitere Nachabnahmen erforderlich, so werden die dabei entstehenden Kosten dem Auftragnehmer angelastet.
10.11 Mängelansprüche
Als Verjährungsfrist für Mängelansprüche werden für die vertragliche Leistung 4 Jahre vereinbart.
10.12 Übergabe von Ausführungszeichnungen
Die Ausführungszeichnungen werden 2-fach kopierfähig in Papierform und in digitaler Form auf Datenträger übergeben.
10.13 Stoffprüfungen
Vor Verwendung der vom Auftragnehmer zu liefernden Baustoffe und Bauteile sind dem Auftraggeber auf Verlangen Materialproben vorzulegen.
Der Auftraggeber behält sich vor, nicht entsprechende Baustoffe bzw. Bauteile zurückzuweisen und im Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende Nachweise durch amtliche oder vom Auftraggeber anerkannte
Prüfstellen zu verlangen.
10.14 Arbeitszeiten
Grundsätzlich sind Arbeiten nur zwischen 7 und 18 Uhr zulässig. Werden Arbeiten vor 7 Uhr oder nach 18 Uhr oder an Wochenenden erforderlich, so sind diese im Bauzeitenplan anzugeben, eine Woche vorher schriftlich anzumelden und mit dem AG abzustimmen.
10.15 Behinderungen
Während der Bauausführung auftretende Behinderungen bzw. Stillstandszeiten sind dem AG sofort schriftlich anzumelden.
10.16 Vertragsbestandteile
Die Ausführungen und der Inhalt dieser Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, BVB) sind Vertragsbestandteil und werden seitens des Bieters mit Abgabe des Angebotes bindend anerkannt.
10.17 Abrechnungs- und Bestandsunterlagen
Folgende Leistungen sind zu berücksichtigen:
Alle relevanten Unterlagen wie Baustellenaufmaße, Abrechnungsblätter, Lieferscheine, farbig angelegte Abrechnungszeichnungen (mit Angabe aller Längen, Gelände-, Sohl- und Deckelhöhen, Abzweigungen, Bögen und dgl. sowie lage- und höhenmäßige Einmessung aller sonstigen Leitungen usw.), sind dem AG mit der Abrechnung in 3-facher Ausfertigung, 1 x Original, 2 x Durchschlag/Kopie (wenn erforderlich auch farbig) in Papierform zu übergeben.
Zusätzlich sind Abrechnungszeichnungen in digitaler Form als CAD-Datei im DWG-Format auf Datenträger zu übergeben (1-fach).
Als Grundlage für die Abrechnungspläne werden dem AN vom AG die Bestandsvermessung und die Ausführungspläne in digitaler Form zur Verfügung gestellt.
Bei der Abrechnung ist die Mengenermittlung an Hand des Abrechungsplanes unter Bezug auf die durchgeführten Feldaufmaße aufzustellen.
Diese Leistungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.
Ende Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
Vermessung des Baufeldes und Bestandsaufnahme der
Sicherungsmaßnahmen sowie markanter Geländepunkte nach Abschluss der Arbeiten. Die Pläne sind in Papierform
sowie digital als .DWG oder DXF - Datei zu liefern. Zusätzlich sind die Daten der Vermessung in tabellarischer Form unter Angabe der UTM - Koordinaten sowie der Höhenangaben zu liefern. Aus den Bestandsplänen muss die genaue Lage sämtlicher Bauteile wie Anker, Ankerbezeichnungen sowie Stützenstandorte hervorgehen.
Anzahl der Ausfertigungen: 2-fach
Bestandsunterlagen nach ZTV-ING und ggf.
nach Unterlagen des AG einschl. ggf.
erforderlicher Dokumentationen und Daten-
blätter für jedes Teilbauwerk herstellen und/oder analog und/oder digital liefern.
Die Erfassung der Bauwerksdaten und die Herstellung
des Bauwerksbuches einschließlich sämtlicher zuge-
höriger Unterlagen werden gesondert vergütet.
Bauwerk 'gesamtes Bauwerk'
Ausführungszeichnungen als Bestandunterlagen
und Bestandsübersichtszeichnungen nach Unterlagen des AG liefern.
Ausführungszeichungen als Bestandsunterlagen
digital als Datei im Format 'TIF, PLT, AutoCad DWG/DXF, Originalformat, PDF'
Bestandsübersichtszeichnung digital als Datei
im Format 'TIF, PLT, AutoCad DWG/DXF, Originalformat, PDF'
Gefährdungsermittlung und -beurteilung für
Höhenarbeiten mit Arbeitsplatzpositionierung am Seil
gemäß TRBS 2121/Teil 3 erstellen.
Baubegleitende Überwachung durch einen SIGE-Koordinator
Vorankündigung nach Baustellenverordnung Par. 2, Abs. 2
vorbereiten, mit AG abstimmen und spätestens 2 Wochen
vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde
übermitteln.
Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf
der Baustelle aushängen und bei erheblichen Änderungen
i.S.v. Par. 2, Abs.2, Satz 2 der Baustellenverordnung
während der Bauzeit anpassen
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach
und 1fach wetterfest laminiert
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemäß Par. 2,
Abs. 3 der Baustellenverordnung nach Unterlagen des AG
erstellen, mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
koordinator abstimmen und bei erheblichen Änderungen
i.S.v. Par. 3, Abs. 3, Nr. 3 der Baustellenverordnung
in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen.
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan für jeden
Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.
RAB 31 (Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen) ist
zu berücksichtigen
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach
und 1fach wetterfest laminiert
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator zur
Umsetzung der Anforderungen nach Baustellenverordnung
Par. 3 stellen. Koordination, Überwachung und Organisa-
tion während der Bauzeit durchführen und dokumentieren.
Qualifikation des Koordinators nach RAB 30 (Regeln zum
Arbeitsschutz auf Baustellen)
Baustellenbegehungen werden gesondert vergütet
Baustellenbegehung durch SiGe-Koordinator in
Abstimmung mit dem Auftraggeber und nach Erfordernis
durchführen und dokumentieren
Lieferung digital in Dateiformat/Version nach
Vertragsunterlagen
Medium für die Datenübergabe nach Vertragsunterlagen
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach
Sicherheits- und Gesundheitsschutzunterlage gemäß
Baustellenverordnung Par. 3, Abs 2, Nr.3 für spätere
Arbeiten an den baulichen Anlagen durch den
SiGe-Koordinator aufstellen.
Die Bestandsunterlagen des Bauobjektes sind in Bezug
auf die sicherheitstechnischen Einrichtungen hierbei
zu berücksichtigen.
RAB 32 (Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen) ist
zu berücksichtigen
Lieferung digital in Dateiformat/Version nach
Vertragsunterlagen
Medium für die Datenübergabe nach Vertragsunterlagen
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach
Baustelleneinrichtung herstellen,
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Sanitäranlagen, Werkstätten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung,
soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen,
sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle nach Unterlagen des AG herstellen
und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen
Zustand wieder herstellen.
Ggf. notwendige Beräumungsarbeiten (händisch) von losem Gestein zur Einhaltung der UVV sind in diese
Position einzurechnen, inkl. Laden, Transportieren,
Deponieren.
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Erfassung und mehrfache Dokumentation des Zustands von
Straßen, Geländeoberfläche, der Vorfluter und Vor-
flutleitungen, sowie der baulichen Anlagen im
Baugelände.
Die Erfassung ist unter Beteiligung des AG und des
Straßenbaulastträgers bzw. Eigentümers vor Beginn und nach Beendigung der Arbeiten durchzuführen.
Dokumentationsunterlagen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (Stick, CD
oder DVD) liefern.
Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchführung der Arbeiten über die den
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behörden (z.B.
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden, Dritte, etc.)
Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.
Die halbseitige Sperrung betrifft die Fahrbahn in Richtung Pflochsbach. Die Verkehrssicherung wird zwischen Station ca. km 0,755 und Station ca. km 0,865 eigerichtet und ggf. umgesetzt. Aufgrund der nicht einsehbaren engen Kurve bei ca. km 0,950 ist die Verkehrssicherung zwingend mit der BÜ und dem AG abzustimmen und genehmigen zu lassen.
Beantragung und Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung für die Baustellenbeschilderung und -sicherung. Die verkehrsrechtliche Anordnung ist 14 Tage vor festgelegtem Baubeginn dem AG vorzulegen.
Inkl. aller Gebühren, Kosten und Erschwernisse die sich daraus ergeben.
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh-
ren. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsig-
nalanlage, bauliches Leitelement und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Umsetzung nach Verkehrskonzept des AG.
Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen und
Anlieger-Verkehrs sowie des Baustellenverkehrs innerhalb
des Baubereiches einschließlich zwischenzeitlich benutzter
Behelfsfahrstreifen verkehrssicher unterhalten.
Fahrstreifen verkehrssicher unterhalten. Befestigung nach
Unterlagen des AG, Verkehrsflächen im Zuge der Baustelle.
Transportable Lichtsignalanlage einschließlich Energie-
versorgung aufstellen und beseitigen. Vorhalten, warten
und betreiben wird gesondert vergütet. Vorübergehende
Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises
werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach
Beseitigen vergütet.
Lichtsignalanlage für Engstelle und Verkehrsabhängkeit,
Typ C.
Funkverbindung.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Steuerung = Verkehrsabhängig.
Transportable Lichtsignalanlage vorhalten, warten und
betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh-
ren.
Lichtsignalanlage für Engstelle und Verkehrsabhängkeit,
Typ C.
Funkverbindung.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Transportable Lichtsignalanlage umsetzen. Vorübergehen-
de Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Lichtsignalanlage für Engstelle und Verkehrsabhängkeit,
Typ C.
Funkverbindung.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Absperrung herstellen.
Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und
beseitigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und
betreiben.
Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie,
Retroreflexions-Klasse 2.
mit 5 Richtstrahler einseitig, rotes Dauerlicht
Beschilderung herstellen und abbauen,
für die Bauzeit vorhalten und warten.
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.
Verkehrsschilder mit retroreflektierender Folie,
Retroreflexions-Klasse 2.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Aufstellvorrichtungen.
Das Material bleibt Eigentum des AN.
1 Verkehrsschild und Zusatzschild
Aufstellvorrichtung mit Fußplatte aufstellen.
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Kontrolle durch schriftliche Dokumentation nach Unter-
lagen des AG.
Wiederherstellen Bankett mit Radbagger
o. ä. inkl. Maschinist. Wiederherzustellende Breite des
Banketts 0,5 m.
Vollflächige Reinigung des Arbeitsbereiches auf der
Straße durch selbstaufnehmende Kehrsaugmaschine nach Beendigung der Sicherungsarbeiten, jeweils vor
Ende der halbseitigen Sperrung.
Inkl. Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und einer
zugelassenen Verwertung / Entsorgung nach Wahl des AN
zuführen.
Ausführung von Probenahme, Untersuchung und Bewertung
nur durch ein für diese Tätigkeiten nach DIN EN ISO/IEC 1 7025 akkreditiertes Labor.
Für jede Analytik ist ein
Umwelttechnischer Bericht (UTB) mit folgenden Inhalten
zu erstellen :
- aussagefähiges Probenahmeprotokoll mit
Herkunftsangabe, Lageskizze und Fotodokumentation der Haufwerke
- Prüfbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der chemischen Analytik
- verbale Bewertung der Untersuchungsergebnisse (d. h. Zuweisung jedes einzelnen Untersuchungswertes wie auch der Gesamtprobe zu einem Zuordnungswert nach EBV bzw. landesrechtlich vorgegebenen Grenzwert )
- abfallrechtlicher Einstufung gemäß AVV bzw .
landesrechtlichen Vorgaben.
Organisation und Veranlassung Probenversand zum chemischen Labor des Fachgutachters für die Durchführung der festgelegten umweltchemischen Laborversuche;
Die anfallenden Versand- oder Transportkosten sind in die Position einzurechnen;
Die Proben werden im Vorfeld durch das Bohrunternehmen versandfertig auf einer Palette im Kernlager gesammelt.
Herstellen von Bodenmischproben für umweltchemische Laborversuche in Abstimmung mit der FBL des AG
Untersuchungen von Bodenproben gemäß Ersatzbaustoffverordnung Parameter der Tab. 3 Klasse BM-0* Feststoff-Parameter in der Feinfraktion und Eluat-Parameter im 2:1 Schütteleluat DIN 19529 ink. pH-Wert im Eluat
Entsorgung und Transport von Bauabfällen:
Nicht mehr zu verwendendes Felsmaterial wird durch den Auftraggeber entsorgt. Der Auftragnehmer übernimmt den Transport zu der Baustelleneinrichtungssfläche.
Alle anderen Materialien (Wurzeln, Grünabfall, Stammholz, un- und behandelte Hölzer etc.) gehen in Eigentum AN über und die Entsorgung wird über entsprechende Positionen vergütet.
Metallschrott geht ebenfalls in den Besitz des AN über und ist
abzutransportieren. Die Rückvergütungen für Schrott sind
entsprechend einzukalkulieren und werden nicht gesondert
ausgewiesen.
Aushub und Abbruchmaterialien sind sortenrein auf den
Bereitstellungsflächen zwischenzulagern. .
Entsorgung von Wurzeln, Baumstümpfen und Astwerk (AVV
20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle) verwiegen und
ordnungsgemäß entsorgen.
Verladung und Transport von Wurzeln, Baumstümpfen und
Astwerk (AVV 20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle).
Inkl. Aufbereitung, Zerkleinern, Laden (tlw. händisch), Transportieren, Abladen, Verwerten.
Regelkonforme Entsorgung / Verwertung der Rückbaumaterialien Bestand.
Das rückgebaute Material geht in das Eigentum des AN
über. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen und dem AG vorzulegen. Der Gewinn durch den Verkauf von Metallen ist einzurechnen.
Stahldrahtgeflecht: Abfallschlüssel 170405.
Stahlseile, Ösenanker: Abfallschlüssel 170405.
Entsprechende Deponierungsnachweise (Wiegescheine) sind
vorzulegen und sind mengenmäßige Abrechnungsgrundlage.
Transport der Rückbaumaterialien Bestandsnetz von der Bereitstellungsfläche zur Deponie.
Stahldrahtgeflecht: Abfallschlüssel 170405.
Stahlseile, Ösenanker: Abfallschlüssel 170405.
Inkl. Aufbereitung, Zerkleinern, Laden (tlw. händisch), Transportieren, Abladen, Verwerten.
-Baugrubenaushub, schuttdurchsetzte Böden bis 10 % mineralische Fremdbestandteile, (z.B. Ziegel, Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),
Klassifizierung: BM-0 bis BM-0* gemäß Anlage 1, Tabelle 3 der ErsatzbaustoffV, AVV 170504, aufladen, abfahren, verwerten oder fachgerecht entsorgen.
Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das Aufladen, den Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden Verwertungsmöglichkeiten einschließlich Kosten für die Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage nachzuweisen.
' '
-Baugrubenaushub, schuttdurchsetzte Böden bis 10 % mineralische Fremdbestandteile, (z.B. Ziegel, Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen) zu der Bereitstellungsfläche transportieren.
Klassifizierung: BM-0 bis BM-0* gemäß Anlage 1, Tabelle 3 der ErsatzbaustoffV, AVV 170504, aufladen und abfahren.
Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das Aufladen, den Transport, das Abladen. Die fachgerechte Entsorgung erfolgt durch den Auftraggeber.
Erschwernisse aus dem mehrfachen Umsetzen je nach Arbeitsfortschritt sind einzurechnen. Gesamtlänge des Baubereichs: ca. 70 m
Für die Dauer der Baumaßnahme die MSP 22 im Baustellenbereich inkl. zugehöriger Einrichtungen (Entwässerungseinrichtungen, Randsteine, Bankettbereiche, Verteilerkasten etc.) mit geeigneten Mitteln (temporäre Prallwand aus Betonleitwänden oder Holzbohlen, Stahlplatten) gegen herabstürzendes Gesteinsmaterial und sonstigen Schäden aus der Baumaßnahme sichern. Bauzeitlicher Schutz entsprechend Leistungsbeschreibung liefern, anbringen, vorhalten, umsetzen und beseitigen.
Der Schutz kann bauzeitlich abschnittsweise hergestellt werden und muss jeweils mind. 5 m in den Bereich in den nicht gearbeitet hineinreichen.
Gesamtlänge des zu sichernden Bereichs: ca. 70 m Mindeshöhe des Schutzes: 1,5 m
Inkl. Kosten und Erschwernisse aus dem mehrfachen Umsetzen nach Arbeitsfortschritt.
Vorhaltung, Umsetzen sowie Rückbau und Transport sind einzurechnen.
40 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, 30 v.H. des Preises nach Ablauf der halben Vorhaltezeit, der Rest nach Beseitigen vergütet.
Inkl. Umstzen je nach Arbeitsfortschritt.
Für die Dauer der Baumaßnahme an der MSP 22 im Baustellenbereich temporäre Prallwand aus Betonleitwänden an der Mittellinie zum Schutz des laufenden Verkehrs gegen herabstürzendes Gesteinsmaterial und sonstigen Schäden aus der Baumaßnahme sichern. Bauzeitlicher Schutz entsprechend Leistungsbeschreibung liefern, anbringen, vorhalten, umsetzen und beseitigen.
Der Schutz kann bauzeitlich abschnittsweise hergestellt werden und muss jeweils mind. 5 m in den Bereich in den nicht gearbeitet wird hineinreichen.
Gesamtlänge des zu sichernden Bereichs: ca. 70 m Mindeshöhe des Schutzes: 1,0 m
Inkl. Kosten und Erschwernisse aus dem mehrfachen Umsetzen nach Arbeitsfortschritt.
Vorhaltung, Umsetzen sowie Rückbau und Transport sind einzurechnen.
40 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, 30 v.H. des Preises nach Ablauf der halben Vorhaltezeit, der Rest nach Beseitigen vergütet.
Inkl. Umstzen je nach Arbeitsfortschritt.
Flächen von Buschwerk bis einschl.
0,10 m Stammdurchmesser, gemessen 1,0 m über dem
Erdboden zurückschneiden. Ausführung von Hand, im Bereich der Böschung nach Entfernung der alten Übernetzung und ggf. der dafür erforderlichen Zuwegung. Einschließlich aller Nebenarbeiten etc. inkl. Aufbereitung des Materials.
Der Vegetationsrückschnitt erfolgt auf Anweisung des AG / BÜ. Die Auflagen die sich aus der naturschutzfachlichen Genehmigung ergeben sind zu beachten, dies ist einzurechnen.
Die Arbeiten in der Böschung sind tlw. vom Seil aus auszuführen. Inkl. Herstellen von Anseilpunkten an den Felskopfbereichen nach Erfordernis.
Es ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass das Gestrüpp / Vegetationsmaterial nicht in den öffentlichen Verkehrsraum gelangen bzw. den teilweise laufenden öffentlichen Verkerhr behindern. Durch die Arbeiten darf der Verkehr zu keinem Zeitpunkt gefährdet sein. Aufwendungen hierfür sind in die Positionen 01.06.0001. bzw. 01.06.0002. einzurechnen.
Das Astwerk und Totholz (Ø bis 0,10 m) ist zur Baustelleneinrichtungsfläche zu bringen, wo es zwischen gelagert werden kann, bis es abgefahren wird.
Laden und Abtransport sind einzurechnen.
Deponierung des beräumten Materials (Gehölz, Astwerk) wird gesondert vergütet.
Steilböschung;
Lage Felssicherung zwischen ca. 0 m und 20 m über Straßenniveau;
Hangneigung bis 90°;
Die Abrechnung erfolgt in m² nach Aufmaß. Die Erstellung des Aufmaßes ist einzukalkulieren.
Bei dem Rückbau darf sich aufgrund von Geröllansammlungen oder herabfallenden Teilen kein Personal unterhalb der Rückbauflächen befinden.
Hangschuttmaterial (inkl.instabile Blöcke in Felswand unter dem Netz) welches sich in der bestehenden Übernetzung gesammelt hat, ist im Zuge des Rückbaus der Übernetzung aufzunehmen und abzutransportieren. Lokal sind Felsüberhänge und Felsvorsprünge maschinell abzutragen.
Inkl. zerkleinern auf tansportable und verwertbare Größe nach Wahl des AN (bzw. Vorgabe Entsorgungsstelle) (Homogenbereich Erd-A und Erd-B, gem. DIN 18300). Die Entsorgung wird über die Position 01.05.0008. vergütet
Die Beräumung erfolgt von der Böschungsschulter aus entlang der jeweiligen Falllinie. Während der Beräumung sind keine Arbeiten unterhalb der zu beräumenden Bereiche zulässig.
Bei dem Rückbau darf sich aufgrund von Geröllansammlungen oder herabfallenden Teilen kein Personal unterhalb der Rückbauflächen befinden.
Rückbau der bestehenden Übernetzung. Diese ist bauzeitlich aus der Böschung mit geeigneten Mitteln zu entfernen, nach Wahl des AN (z.B. Hubbühne, Kran, Seil etc.).
Abspannungen und Verankerungen sind geländenah abzutrennen.
Die Entsorgung des Materials erfolgt über die Position 01.05.0007.
Aus Gründen der Arbeitssicherheit und zum Schutz des Straßenverkehrs darf die alte Übernetzung nur abschnittsweise in senkrechten Abschnitten entfernt werden.
Abrechnung erfolgt nach rückgebauter Sichtfläche der Übernetzung gemäß Aufmaß inkl. Verankerungen und Abspannungen.
Der Sicherungsabschnitt schließt bei km 0,805 an die bestehende Übernetzung des Herstellers Geobrugg an.
Die neue Übernetzung ist an die bestehende Übernetzung lückenlos gemäß Herstellervorgaben anzuschließen.
Dies ist in die Position Steinschlagschutznetz einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
Steinschlagschutznetz bestehend aus hochfestem Stahldraht nach Baubeschreibung und Plänen liefern und in der Böschung nach Wahl des AN (z.B. Teleskoplader, Hubbühne, Kran, seilunterstützt etc.) herstellen.
Maschenform: rhombisch;
Diagonale: 80 - 86 x 135 - 150 mm;
Innenkreisdurchmesser: 60 - 70 mm;
Drahtdurchmesser: ≥ 3,0 mm;
Zugfestigkeit Stahldraht: ≥ 1'770 N/mm²;
Durchstanzwiderstand oberer Krallplattenrand gegen Drahtgeflecht PR: 80 < PR < 135 kN
Böschungsparallele Kraft am Nagelkopf ZR: 29 < ZR < 50 kN
Korrosionsschutz nach Zink-Aluminium-Verfahren (Zn95Al5) mindestens Klasse B mind. 150 g/m³ nach DIN EN 10244-2 (DIN 2078).
Leistung einschließlich aller notwendigen Nebenarbeiten wie gegenseitiges Verbinden der Geflechtbahnen; Befestigung an den Nagelköpfen; Vorspannen des Netzes, sowie aller benötigten Kleinteile und Zubehör wie Verbindungsklipps, Pressklauen, Drahtseilklemmen, Krallplatten etc.
Damit sich die Systemvorspannung auf das Netz übertragen kann und somit wirksam wird, müssen die Felsnägel im Fels in natürlichen Tiefpunkten gesetzt werden. Im Lockergestein sind hierfür Vertiefungen mit einem Radius von 60 cm um den Nagelkopf und einer Tiefe von 20 cm herzustellen. Sämtliche erforderlichen Montage- und Transporthilfen für die Montage im schweren Gelände / Fels sind einzurechnen.
Sämtliche freiliegenden, nicht werkseitig verzinkten Bauteile sind mit einem dauerhaftem Korrosionsschutz an allen sichtbaren Teilen sowie an der Schnittfläche im Fall des Ablängens durch 2-fachen Anstrich mit Rostschutzgrundierung (mindestens Korrosionsklasse C 3, nach DIN EN ISO 12944) zu versehen.
Das Steinschlagschutznetz ist nach Herstellerangaben durch erfahrenes Personal mit entsprechenden Zulassungen für das Arbeiten am Seil und unter Aufsicht des Herstellers zu installieren und abnehmen zu lassen. Die Kosten für die Abnahme durch den Hersteller sind einzukalkulieren. Erfolgt die Abnahme bei schlechter Zugänglichkeit am Seil, muss der Hersteller ebenfalls entsprechende Nachweise für das Arbeiten am Seil (mind. Level 1) vorweisen.
Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der zu sichernden Ansichtsfläche. Zur Kalkulation ist von einer Überlappung der Geflechtbahnen je nach Geländemorphologie von ca. 10% bis 20% der Ansichtsfläche auszugehen. Dies ist einzukalkulieren. Mehrmengen d.h. über 20% der Ansichtsfläche hinausgehende Überlappungen sind durch den AN der Bauüberwachung / Auftraggeber prüffähig nachzuweisen. Diese Mehrmengen sind ausschließlich auf Grundlage dieses prüffähigen Nachweises vergütungsfähig.
Der AN hat zur Ermittlung der Fläche eine Vermessung vorzulegen mit Querprofilen im Abstand von maximal 10 m. Daraus wird die tatsächlich übernetzte Fläche berechnet. Die Erstellung des Aufmaßes ist einzurechnen.
Randseil entsprechend System 01.10.0001.
Litzenseil aus Vollstahl;
Durchmesser: 12 mm;
Mindestbruchkraft: 91 kN;
Korrosionsschutz Zn/Al-Verzinkung gemäß DIN EN 10244-2;
Inkl. Lieferung und Einbau als Randseil für das Steinschlagschutznetz einschließlich der erforderlichen Seilklemmen und weiterer Befestigungsmittel / Kleinteile.
Liefern und Einbauen einer Erosionsschutzmatte aus extrudierten monofilamenten Fasern bestehend aus Polypropylen zur Hinterlegung des Stahldrahtgeflechts im Bereich des Übergangs Fels zu Lockergesteinsauflage am Böschungskopf nach Festlegung der BÜ vor Ort.
Einzurechnen sind alle Nebenarbeiten, sowie alles Zubehör und Kleinteile wie Verbindungselemente o.ä.
Die Festlegung der zu hinterlegenden Bereiche erfolgt nach Freilegung und Vorbereitung der Böschung vor Ort durch die BÜ / AG.
Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der zu sichernden Ansichtsfläche. Zur Kalkulation ist von einer Überlappung der Geflechtbahnen je nach Geländemorphologie von ca. 10% bis 20% der Ansichtsfläche auszugehen. Dies ist einzukalkulieren. Mehrmengen d.h. über 20% der Ansichtsfläche hinausgehende Überlappungen sind durch den AN der Bauüberwachung / Auftraggeber prüffähig nachzuweisen. Diese Mehrmengen sind ausschließlich auf Grundlage dieses prüffähigen Nachweises vergütungsfähig.
Felsnägel sind Mikropfähle im Sinne der DIN EN 14199.
Die Bohrungen können aus Sicherheitsgründen auch durch das alte Bestandsnetz hindurch erfolgen.
Oben grenzt die geplante Übernetzung samt Auffangschürze unmittelbar an ein Fremdgrundstück an. Bei der Herstellung der Seilanker für die Auffangschürze ist zwingend zu beachten, dass diese nicht in das Fremdgrundstück einbinden. Die Seilanker sind ggf. senkrecht zu bohren.
Seilanker entsprechend System 01.10.0001. nach Baubeschreibung / Zeichnung liefern und im Hang nach Wahl des AN (z.B. Teleskoplader, Hubbühne, Kran, seilunterstützt etc.) herstellen.
Es sind nur Seilanker mit einer bauaufsichtlichen Zulassung zulässig.
Seilanker als Einlochanker bestehend aus einem doppelt geführtem Spiralseil mit schlagsicherem Kopf und doppeltem Korrosionsschutz im Schlaufenbereich;
Festigkeit Stahldraht vor dem Verseilen mind. 1.770 N/mm²; Korrosionsschutz Seil gemäß DIN EN 10244-2 (DIN 2078) dickverzinkt, mind. 255 g/m²;
Korrosionsschutz Rohre feuerverzinkt nach DIN EN 10240 Mindestschichtdicke 55 μm.
Durchmesser Seil mind. 14,5 mm zur Befestigung von Randseilen ;
Nutzlast mind. 223 kN;
Bohrkronendurchmesser mind. 70 mm;
Länge mind. 4,0 m bzw. nach felsstatischer Bemessung.
Einschließlich Liefern, Bohren und Einbauen mit Zubehör; Abstandhalter etc. gemäß Zulassung.
Bohrarbeiten nach DIN 18301: Homogenbereich Bohr-A und Bohr-B. Inkl. Zulage für Bohrarbeiten bei einax. Druckfestigkeit größer 100 MN/m². Inkl. Zulage für Vorkehrungen zur Vermeidung von Staubentwicklung (Absauganlage bzw. Sprühnebelbenässung).
Das Bohrverfahren ist auf ggf. nicht standsichere Bohrlöcher abzustimmen.
Die Bohrspülung wird nicht gesondert vergütet und ist einzurechnen.
Verfüllen der Bohrungen mit Einpressmörtel (Zementmörtel aus CEM I nach DIN EN 197-1 mit Endfestigkeit mind. 32,5 N/mm²), einzurechnen ist die systembedingte Zementmenge einschließlich eines Zuschlages von 200 %. Das Auffangen am Bohrlochmund und fachgerechte Entsorgen der Bohrspülung bzw. Verpressmörtels ist einzurechnen. Der W/Z-Wert des Einpressmörtels wird mit dem AG gemeinsam anhand der geotechnischen Verhältnisse festgelegt.
Bei Antreffen von Hohlräumen hat der AN die Bohrlöcherlöcher chargenweise, zeitversetzt zu befüllen um die Zementmörtelmenge zu minimieren. Bei Mehrverbrauch des Einpressmörtel ist der AG / BÜ zu kontaktieren, erst nach schriftlicher Anweisung durch den AG / BÜ sind Mehrmengen Zementmörtel einzusetzen.
Nach dem - maschinellen - Verfüllen ist eine Restverfüllung der Bohrlochmünder händisch auszuführen bis die Bohrlöcher vollständig, d.h. bündig verfüllt sind. Dies sowie sämtliche hierzu erforderlichen Aufwendungen / Nebenarbeiten etc. sind einzurechnen.
Überschüssiger Einpressmörtel ist im frischen Zustand vom Felsen zu entfernen.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß entsprechend Anzahl. Die Erstellung des Aufmaßes ist einzurechnen.
Felsnägel zur Rückverankerung der Übernetzung 01.10.0001. nach Baubeschreibung / Zeichnung liefern und im Hang nach Wahl des AN (z.B. Teleskoplaer, Hubbühne, Kran, seilunterstützt etc.) herstellen.
Es sind nur Felsnägel mit einer bauaufsichtlichen Zulassung zulässig.
Als Felsnägel ohne Vorspannkraft, B500B mit Gewinderippen;
Durchmesser 28 mm;
Bohrlochtiefe mind. 4,0 m;
Stahllänge mind. 4,5 m (inkl. Überstand);
Bohrkronendurchmesser mind. 85 mm (bzw. 68 mm wenn nicht gemufft wird);
Mindesteinbindetiefe mind. 3,0 m im festen Fels, bzw. nach
felsstatischer Erfordernis.
Inkl. Muffen und Abstandshalter.
Der oberste luftseitige Meter ist nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt auszuführen, alternativ können die Felsnägel werkseitig vollverzinkt eingebaut werden.
Sämtliche freiliegenden, nicht werkseitig verzinkten Bauteile (z.B. Schnittflächen) sind mit einem dauerhaften Korrosionsschutz an allen sichtbaren Teilen, sowie an der Schnittfläche, durch 2-fachen Anstrich mit Rostschutzgrundierung (mindestens Korrosionsklasse C 3, nach DIN EN ISO 12944) zu versehen.
Bohrarbeiten nach DIN 18301: Homogenbereich Bohr-A und Bohr-B. Inkl. Zulage für Bohrarbeiten bei einax. Druckfestigkeit größer 100 MN/m². Inkl. Zulage für Vorkehrungen zur Vermeidung von Staubentwicklung (Absauganlage bzw. Sprühnebelbenässung).
Das Bohrverfahren ist auf ggf. nicht standsichere Bohrlöcher abzustimmen.
Die Bohrspülung wird nicht gesondert vergütet und ist einzurechnen.
Einschließlich Liefern, Bohren und Einbauen des Vollstabs und Krallplatten entsprechend Steinschlagschutznetz mit Zubehör.
Inkl. Krallplatten für Netz mit Lochdurchmesser 40 mm, rhombisch, 330 x 205 mm und Festsetzen der Kugelbundmuttern nach Herstellerangaben / nach Zulassung.
Einschließlich Ablängen der Nägel auf Endmaß.
Verfüllen der Bohrungen mit Einpressmörtel (Zementmörtel aus CEM I nach DIN EN 197-1 mit Endfestigkeit mind. 32,5 N/ mm²), einzurechnen ist die systembedingte Zementmenge einschließlich eines Zuschlages von 200 %. Das Auffangen am Bohrlochmund und fachgerechte Entsorgen der Bohrspülung bzw. Verpressmörtels ist einzurechnen. Der W/Z-Wert des Einpressmörtels wird mit dem AG gemeinsam anhand der geotechnischen Verhältnisse festgelegt.
Bei Antreffen von Hohlräumen hat der AN die Bohrlöcher chargenweise, zeitversetzt zu befüllen um die Zementmörtelmenge zu minimieren. Bei Mehrverbrauch des Einpressmörtel ist der AG / BÜ zu kontaktieren, erst nach schriftlicher Anweisung durch den AG / BÜ sind Mehrmengen Zementmörtel einzusetzen.
Nach dem - maschinellen - Verfüllen ist eine Restverfüllung der Bohrlochmünder händisch auszuführen bis die Bohrlöcher vollständig, d.h. bündig verfüllt sind. Dies sowie sämtliche hierzu erforderlichen Aufwendungen / Nebenarbeiten etc. sind einzurechnen.
Überschüssiger Einpressmörtel ist im frischen Zustand vom Felsen zu entfernen.
An den Prüfnägeln sind Zugversuche in Anlehnung an die DIN EN 14199 als Eignungsprüfungen durchzuführen. Diese werden gesondert vergütet.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß entsprechend Anzahl. Die Erstellung des Aufmaßes ist einzurechnen.
Felsnägel zur Rückverankerung der Übernetzung nach Baubeschreibung / Zeichnung liefern und im Hang nach Wahl des AN (z.B. Teleskoplader, Hubbühne, Kran, seilunterstützt etc.) herstellen.
Es sind nur Felsnägel (selbstbohrend) mit einer bauaufsichtlichen Zulassung zulässig.
Tragglied - Stahlrohrpfahl mit Außendurchmesser 30 mm und Querschnittsfläche 415 mm² mit Linksgewinde nach DIN EN 10210, S 460; charakteristische Tragfähigkeit ≥ 358 kN.
Bohrlochtiefe mind. 4,0 m;
Stahllänge mind. 4,5 m (inkl. Überstand);
Bohrkronendurchmesser mind. 78 mm (bzw. 69 mm wenn nicht gemufft wird);
Mindesteinbindetiefe mind. 3,0 m im festen Fels, bzw. nach
felsstatischer Erfordernis.
Ausführung nur im Bedarfsfall bei nicht standfestem Bohrloch auf Anweisung der BÜ / AG.
Inkl. Muffen und Abstandshalter.
Der oberste luftseitige Meter ist nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt auszuführen, alternativ können die Felsnägel werkseitig vollverzinkt eingebaut werden.
Sämtliche freiliegenden, nicht werkseitig verzinkten Bauteile sind mit einem dauerhaften Korrosionsschutz an allen sichtbaren Teilen, sowie an der Schnittfläche, durch 2-fachen Anstrich mit Rostschutzgrundierung (mindestens Korrosionsklasse C 3, nach DIN EN ISO 12944) zu versehen.
Bohrarbeiten nach DIN 18301: Homogenbereich Bohr-A und Bohr-B. Inkl. Zulage für Bohrarbeiten bei einax. Druckfestigkeit größer 100 MN/m². Inkl. Zulage für Vorkehrungen zur Vermeidung von Staubentwicklung (Absauganlage bzw. Sprühnebelbenässung).
Die Bohrspülung wird nicht gesondert vergütet und ist einzurechnen.
Einschließlich Liefern, Bohren und Einbauen des Hohlstabs und Krallplatten entsprechend Steinschlagschutznetz mit Zubehör.
Inkl. Krallplatten für Netz mit Lochdurchmesser 40 mm, rhombisch, 330 x 205 mm und Festsetzen der Kugelbundmuttern nach Herstellerangaben / nach Zulassung.
Einschließlich Ablängen der Nägel auf Endmaß.
Verfüllen der Bohrungen mit Einpressmörtel (Ankermörtel aus CEM I nach DIN EN 197-1 mit Endfestigkeit mind. 32, 5 N/ mm²), einzurechnen ist die systembedingte Zementmenge einschließlich eines Zuschlages von 200 %. Das Auffangen am Bohrlochmund und fachgerechte Entsorgen der Bohrspülung bzw. Verpressmörtels ist einzurechnen. Der W/Z-Wert des Einpressmörtels wird mit dem AG gemeinsam anhand der geotechnischen Verhältnisse festgelegt.
Bei Antreffen von Hohlräumen hat der AN die Bohrlöcher chargenweise, zeitversetzt zu befüllen um die Zementmörtelmenge zu minimieren. Bei Mehrverbrauch des Einpressmörtel ist der AG / BÜ zu kontaktieren, erst nach schriftlicher Anweisung durch den AG / BÜ sind Mehrmengen Zementmörtel einzusetzen.
Nach dem - maschinellen - Verfüllen ist eine Restverfüllung der Bohrlochmünder händisch auszuführen bis die Bohrlöcher vollständig, d.h. bündig verfüllt sind. Dies sowie sämtliche hierzu erforderlichen Aufwendungen / Nebenarbeiten etc. sind einzurechnen.
Überschüssiger Einpressmörtel ist im frischen Zustand vom Felsen zu entfernen.
An den Prüfnägeln sind Zugversuche in Anlehnung an die DIN EN 14199 als Eignungsprüfungen durchzuführen. Diese werden gesondert vergütet.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß entsprechend Anzahl. Die Erstellung des Aufmaßes ist einzurechnen.
Zulage zu Vorpositionen für Kunststoffkappen auf den Pfahlköpfen (Nagel + Mutter) der untersten 2 Nagelreihen bzw. bis ca. 2,2 m über GOK. Gesteckt oder geschraubt.
Gem. Zulassung Pfahlhersteller (für SN-Anker und Selbstbohranker).
Zur Montage ist ein passender Pfahlüberstand einzuhalten. Inkl. Ablängen der Felsnägel und Korrosionsschutz aufbringen an den Schnittflächen.
Geotextilstrümpfe liefern sowie in Bohrloch einbauen / einführen, für Bereiche starker Mörtelaufnahme, Durchmesser und Länge entsprechend Verankerungsbohrungen für Ankerungen im klüftigen Felsen / Lockergestein etc..
Ausführung nur im Bedarfsfall auf Anweisung AG / BÜ. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß und nur auf Grundlage einer schriftlichen Anweisung zum Einbau durch AG / BÜ. Die Erstellung des Aufmaßes ist einzukalkulieren.
Der Sicherungsabschnitt schließt bei km 0,805 an die bestehende Auffangschürze des Herstellers Geobrugg an.
Die neue Auffangschürze ist oberhalb der bestehende Auffangschürze mit einer Überlappung anzuschließen.
Dies ist in die Position Auffangschürze einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
Zudem grenzt die geplante Übernetzung samt Auffangschürze oben unmittelbar an ein Fremdgrundstück an. Bei der Herstellung der Seilanker für die Auffangschürze ist zwingend zu beachten, dass diese nicht in das Fremdgrundstück einbinden. Die Seilanker sind ggf. senkrecht zu bohren.
Liefern und Herstellen einer Auffangschürze als oberer Abschluss der Übernetzung mit längs laufenden Tragseilen mit seitlichen Abspannungen und Rückverankerungen sämtlicher Steher und Anschluss an talseitige Übernetzung.
Bespannung aus hochfestem Stahldrahtgeflecht.
Maschenform: rhombisch;
Diagonale: 80 - 86 x 130 - 150 mm;
Innenkreisdurchmesser: 60 - 70 mm;
Drahtdurchmesser: ≥ 3,0 mm;
Zugfestigkeit Stahldraht: ≥ 1'770 N/mm²;
Durchstanzwiderstand oberer Krallplattenrand gegen Drahtgeflecht PR: 80 < PR < 135 kN
Böschungsparallele Kraft am Nagelkopf ZR: 29 < ZR < 50 kN
Korrosionsschutz nach Zink-Aluminium-Verfahren (Zn95Al5) mindestens Klasse B, mind. 150 g/m³ nach DIN EN 10244-2 (DIN 2078).
Tragseile / Rückhalteseile:
Litzenseil aus Vollstahl;
Durchmesser: 12 mm;
Mindestbruchkraft: 91 kN;
Korrosionsschutz Zn/Al-Verzinkung gemäß DIN EN 10244-2;
Stützenhöhe 1,5 m.
Stützenabstand i.M. 1,8 m (Nagelabstand Übernetzung) bzw. nach felsstatischen Erfordernissen.
Leistung einschl. allem Zubehör (aufgemuffte Steher mit 1,5 m Höhe, Verbindungsklipps, Seilklemmen, Ösen, Schäkel usw.). Inkl. Verbindungsmaterial nach den beigefügten Planunterlagen. Nebenarbeiten und erforderliche Montage - und Transporthilfen für die Montage im schweren Gelände / Fels sind ebenfalls einzurechnen.
Inkl. Erstellen von Vertiefungen bei Ankerungspunkten im Lockergestein.
Das Drahtgeflecht der Übernetzung ist bergseitig der Steher hochzuklappen, um das obere und untere Tragseil umzuschlagen und mittels Verbindungsklipps an jeder Masche des Geflechts zu befestigen. Die Verlegung des unteren Tragseils erfolgt bergseitig. Die Bespannung wird über die Tragseile und Verbindungsklipps bergseits der Steher befestigt. Die Abspannung der Auffangschürze erfolgt durch seitliche und rückwärtige Abspannungen gegen Spiralseilanker.
Inkl. Lieferung, Bohren und Einbau der zur Abspannung der Auffangschürze erforderlichen Spiralseilanker, Ausführung gemäß Pos. 01.11.0001., Länge hier mind. 4,0 m.
Die Kopfausbildung der Steher muss mit einer Ringmutter erfolgen. Es sind insgesamt 2 Tragseile (oben und unten) zu verbauen. Die Führung des oberen Tragseils erfolgt durch die Ringmutter und die des unteren Tragseils über die vorhandene Systemkrallplatte.
Die Auffangschürze muss über die gesamte Länge (auch in Feldmitte gemessen) eine Mindesthöhe von 1,5 m aufweisen.
Die Auffangschürze ist nach Herstellerangaben durch erfahrenes Personal mit entsprechenden Zulassungen für das Arbeiten am Seil und unter Aufsicht des Herstellers zu installieren und abnehmen zu lassen. Die Kosten für die Abnahme durch den Hersteller sind einzukalkulieren. Erfolgt die Abnahme bei schlechter Zugänglichkeit am Seil, muss der Hersteller ebenfalls entsprechende Nachweise für das Arbeiten am Seil (mind. Level 1) vorweisen.
Die obere Reihe der Felsnägel zur Herstellung der Übernetzung Pos. 01.10.0001. ist mit einer Neigung von 75° zur horizontalen nach unten herzustellen. Dies ist einzukalkulieren.
Der Anschluss der Auffangschürze an die talseitige Übernetzung ist in Pos. 01.10.0001. einzurechnen.
Sämtliche freiliegenden, nicht werkseitig verzinkten Bauteile sind mit einem dauerhaften Korrosionsschutz an allen sichtbaren Teilen durch 2-fachen Anstrich mit Rostschutzgrundierung (mindestens Korrosionsklasse C 3, nach DIN EN ISO 12944) zu versehen.
Abrechnung nach Aufmaß gemäß tatsächlicher Länge zwischen den Stehern; Abspannungen und Gründung nach Vorgaben des Zaunherstellers sind einzurechnen. Das Aufmaß ist einzurechnen.
Zugversuche gemäß Ausführungsstatik und Plänen ausführen an Bauwerksnägeln.
Gemäß Normenhandbuch EC 7, 7.6.3.2 sind mindestens 3 % der eingebauten Nägel, mindestens aber 2 Nägel pro System zu prüfen. Die Zugversuche sind gemäß Ausführungsstatik durchzuführen.
Inklusive Herstellung der Prüfanordnung, Widerlager mit
ausreichend großer Aufstandsfläche (aus z. B. Planken,
Platten oder Druckankern, etc. gemäß örtlichen
Erfordernissen).
Die Zugversuche sind durch qualifiziertes Personal mit nachweisbarer Erfahrung mit der Ausführung von Zugversuchen auszuführen.
Die Nagellastprüfungen (Zugversuche) sind gemäß
Normenhandbuch EC 7, 7.5.2.1 auszuführen und gemäß Normenhandbuch EC 7, 7.5.4 zu protokollieren. Die Protokolle sind an den AG / BÜ (2-fach in Papier und 1-fach digital) zu übergeben.
Zusätzliche Längen für Felsnägel liefern und einbauen, einschl. Bohren und ggf. Muffen, einschl. Kleinteile (Muffen, Abstandhalter etc.) nur auf Anforderung des AG, über die in den jew. Positionen festgeschriebene Länge bis maximal 5 m Gesamtlänge. Die Position wird als Zulage zu 01.11.0002. gewährt.
Zusätzliche Längen für Felsnägel (selbstbohrend) liefern und einbauen, einschl. Bohren und ggf. Muffen, einschl. Kleinteile (Muffen, Abstandhalter etc.) nur auf Anforderung des AG, über die in den jew. Positionen festgeschriebene Länge bis maximal 5 m Gesamtlänge. Die Position wird als Zulage zu 01.11.0003. gewährt.
Zementmörtel einschließlich Sandbeimengung und Beschleuniger, Einpressmörtel - Zementmörtel aus CEM I nach DIN EN 197-1 mit Endfestigkeit mind. 32,5 N/ mm² , Liefern, Lagern, Aufbereiten und Einfüllen in Bohrungen gemäß Baubeschreibung; Verpressdruck nach örtlichen Erfordernissen; über die Aufnahmemengen ist für jedes Bohrloch Protokoll zu führen; Abrechnung erfolgt in Kilogramm Feststoff nach Lieferschein; nur für über die in den jew. Positionen hinausgehende Mehrmengen von > 200 %.
Stundenlohnarbeiten düfen nur auf schriftliche Anordnung des AG ausgeführt werden.
Folgende, unter diesem Untertitel aufgeführte
Leistungen sind nur vergütungsfähig, wenn diese nicht auf Verschulden des AN beruhen.
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen:
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Poliere, Schachtmeister / Vorarbeiter (Berufsgruppe V und VI).
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen:
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Spezialbaufacharbeiter, Baumaschinenführer / Baufacharbeiter (Berufsgruppe III und IV).
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen:
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Baufachwerker, Maschinisten, Kraftfahrer / Bauwerker (Berufsgruppe I und II).
Stillstand der Bohrkolonne durch unverschuldete
Arbeitsunterbrechungen je Std. Bohrmaschinist.
Stillstandskosten bei Gerätestillstand Radlader,
Hubwagen, Teleskoplader etc.
Stillstandskosten bei Gerätestillstand Bohrgerät.
Stillstandskosten bei Gerätestillstand Kompressor.